项目编号： SGZS00G1 2 0 32
项目名称： 香坊区人民法院法庭外墙保温工程
项目类别：公开招标
首次公告日期：2012年9月4日
由于上次发布招标公告期限内报名单位不足3家，经招标人同意，重新发布招标公告，内容如下：
黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司受哈尔滨市香坊区人民法院的委托对 香坊区人民法院法庭外墙保温工程 进行国内公开招标，择优选定承包人。
1 、本次招标工程项目的概况如下：
1.1 建设规模：本工程分为一个标段， 1202 平方米。
1.2 建设地点：哈尔滨市香坊区成高子镇；
1.3 建设工期：15日历天；
1.4 工程质量：合格；
1.5 资金来源：财政资金；
1.6 招标范围：施工图纸及工程量清单全部内容；
2 、投标人资格要求：
投标申请人须是具备 行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包贰级以上资质 （含贰级）的法人或其他组织；
3 、资格审查方式：资格后审。
4 、投标报名
4.1 投标申请人可到哈尔滨市道里区新阳路38号太平洋集团10楼1007室，黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司报名并购买招标文件。时间为2012年10月8日至2012年10月12日（节假日除外），每天上午9时00分至11时00分，下午14时00分至16时00分
4.2 投标申请人在报名时，须持营业执照（年检有效）、资质证书、安全生产许可证、建造师岗位证书、建造师安全生产考核证、企业法定代表人授权委托书、授权代表人身份证，以上材料的原件及复印件（所有复印件加盖单位公章）。
5、招标文件获取
5.1 招标文件每套售价300元，售后不退。
5.2 邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）100元。招标人在收到邮购款（含手续费）后5日内寄送。
6 、投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间为2012年10月29日14时，地点为哈尔滨市道里区新阳路38号太平洋集团10楼1002室。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7 、外省投标人需到黑龙江省建设厅办理备案登记手续。
建设单位：哈尔滨市香坊区人民法院
代理机构：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司
地 址：哈尔滨市道里区新阳路38号太平洋集团10楼
电 话：0451-84525957
传 真：0451-84548448
电子邮箱：hljszs@163.com
联 系 人：韩永滨
二〇一二年十月八日
京公网安备11010602004695号